发包方:____________________________(以下简称甲方)
法定代表人:________________________
注册地址:__________________________
联系方式____________________________
承包方:____________________________(以下简称乙方)
法定代表人:________________________
注册地址:__________________________
联系方式____________________________
甲方承建的_________地块±0.000以下混凝土单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
第一条 工程内容
按_________地块整套施工图纸中基础分部±0.000以下施工图纸与设计变更单的所有混凝土工程项目。
1)工作范围包括:小面积的现浇混凝土构件、阳台栏板、构造柱和圈梁等各种小型构件。
2)工作内容包括:接混凝土管、湿润模板、补模板缝、操作面模板铺设、下料、混凝土面找平、振捣及清理落地混凝土等全部操作过程(不包括墙、柱、板接头混凝土凿毛和混凝土养护)。做到工完场清,即出料口的整理及道路的清理清扫。
第二条 承包造价
按现场实际发生的混凝土量计算,每立方_________元(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。现场计时工每工日为_________元。
第三条 组织领导
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
第四条 双方责任
1、甲方责任:
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应(商品混凝土运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定的配合比合下料,不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械(搅拌机、砂浆机及振动器等)要固定专人负责操作,避免人为的机械操损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)负责浇捣混凝土的车路、架子(除钢筋外)的铺(搭)设。每次捣完混凝土时,必须即时把搅拌机、振动器、提升架、斗车及做车路的模板等机械工具清洗干净。
8)严格按照要求浇捣混凝土,混凝土表面无蜂窝、麻面,确保混凝土质量;保持场面干净清洁。
9)违章操作致使混凝土胀模超过允许偏差值,乙方应在拆模后立即负责凿平。避免影响下道工序的施工。
10)混凝土工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。
11)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
第五条 工程质量及验收标准
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
第六条 工期
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
第七条 付款方法
1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2)结算程序:每月底结算当月1-30日(31日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
第八条 其它
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在_________元以内,不管何种原因均由乙方自理。
第九条 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
第十条 甲方对以上各条款负有解释权。
第十一条 本合同一式贰份,甲方执壹份、乙方执壹份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(公章):_________________ 承包方(公章):_________________
法定代表人(签章):____________ 法定代表人(签章):____________
________年______月______日 ________年______月______日
合同违约的赔偿是多少这个是没有具体的标准,首先要看合同双方有没有在合同中实现约定违约金,如果约定了的,且在违约责任发生后,约定数额未高出实际损失的30%,则约定违约款有效,若约定违约金数额小于实际损失的,当事人可以请求法院提高违约责任金。
如果合同中未约定违约金额的,则以实际损失为基础,兼顾合同履行情况,双方根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出协商,协商不成则由法院裁决。
承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任
1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。
2、受发包人的监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
3、保建设工程质量达到合同约定的标准。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
4、包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。
房屋建筑施工协议书范本发包方(甲方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:_____________________________承包方(已方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:__________________
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
水利工程合同范本合同编号:_______________发包方(甲方):____________________________承包方(乙方):_____________________________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称:_____________________
公路工程施工协议书范本承包人(甲方):_______________联系方式:____________________联系地址:____________________发包人(乙方):__________________联系方式:____________________联系地址:____________________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公
住房装修合同范本最新版发包方(简称甲方):______________________联系方式:_________________________________身份证:_________________________________承包方(简称乙方):______________________联系方式:_________________________________身份证:________
2024年施工合同范本最新甲方:__________________________________乙方(施工责任方)________________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2
大堂精装修工程施工合同范本发包方(甲方):_________________联系方式:________________承包方(乙方):_________________联系方式:________________本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《中华人民共和国民法典》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议
混凝土工程合同最新范本发包方:____________________________(以下简称甲方)法定代表人:________________________注册地址:__________________________联系方式____________________________承包方:____________________________(以下简称乙方)法定代表人:__________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
地下室补漏施工合同范本发包方:___________________________(以下简称甲方)通讯地址:_________________________联系方式:_________________________承包方:___________________________(以下简称乙方)法定代表人:_______________________经营地址:_________________
建筑装修工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2、工程地点:_________
水电安装工程分包合同范本发包方:_________________________(以下简称甲方)法定代表人:_____________________经营地址:_______________________联系方式:_______________________工程项目负责人:_________________联系方式:_______________________分包方:___________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
建筑工程合同书范本2024版发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第
建设工程施工合同示范文本发包人(全称):__________________联系方式:_____________________承包人(全称):__________________联系方式:_____________________根据《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工
最新装修工程施工合同范本发包方:__________________(以下简称“甲方”)承包方:__________________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_________
农村自建房施工合同范本发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:_____
工程施工委托协议书总包单位:______________(简称甲方)分包单位了:____________(简称乙方)为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的& 39;土建与水电施工配合暂行规定& 39;执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。第一条工程名称:_____________________