发包方(甲方):_________________
联系方式:________________
承包方(乙方):_________________
联系方式:________________
本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《中华人民共和国民法典》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议:
一、工程概况
1、甲方装饰场所应是合法使用单位。
2、入户大堂装饰施工地点:_________________,施工面积合计__________平方米。
3、物管房装饰施工地点:_________________,施工面积合计__________平方米。
4、承包方式:_________________。
5、工程施工工期
整个工程施工期限为_______天工作日,从_______年_______月_______日开工,到_______年_______月_______日竣工。
二、精装修工程价款
1、工程款:本合同工程造价为(人民币)__________元,大写为__________。
2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。
三、工程设计图纸及确认标准、条件和时间
1、合同签字后,甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未能确认签字,乙方则缓期开工,工期须延。
2、施工期间,甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时,双方须另行签定补充合同,并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则安排施工,工期相应须延。
3、图纸一经双方确认,如需要修改和变更,须征得双方同意,凡因修改,变更图纸导致工程项目费用增加的,由甲方承担,工期相应须延。
四、工程材料供应
1、甲方提供的材料:本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、工程款支付方式
1、合同签订后,甲方须该项工程总造价的__________%做为乙方进场施工费;
2、待木工工程完工后甲方应支付该项工程总造价的__________%做为乙方进度款;
3、工程完成验收合格后三天之内,甲方应支付乙方该项工程总造价__________%的余款。
六、工程质量的标准和验收
1、质量标准:工程质量符合___________________标准。
2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
3、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
4、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。4、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
七、保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期_______年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。
八、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_______%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
九、争议的解决
1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。
2、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
十、其他约定
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。
十一、附件
1、《装饰工程预算表》。
2、_________________
3、_________________
发包方(签字盖章):_____________ 承包方(签字盖章):_____________
_________年________月________日 _________年________月________日
签约地点:_____________________ 签约地点:_____________________
工程违约金上限是一般不得超过造成损失的百分之三十。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加,约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
法律依据:
《民法典》第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
建筑工程施工纠纷可以通过下列方式解决:
一、和解。发生争议的当事人之间自行协商和解解决。
二、调解。如果双方无法自行解决纠纷的,可以请第三方介入进行调解解决纠纷。
三、仲裁。如果双方签订了仲裁协议的,可以按照仲裁协议的内容申请仲裁解决纠纷。
四、诉讼。如果上述三种方式无法解决纠纷,或者不想采取上述方式解决纠纷的,可以向法院提起诉讼解决纠纷。
《仲裁法》第二十条
当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。
房屋建筑施工协议书范本发包方(甲方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:_____________________________承包方(已方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:__________________
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
水利工程合同范本合同编号:_______________发包方(甲方):____________________________承包方(乙方):_____________________________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称:_____________________
公路工程施工协议书范本承包人(甲方):_______________联系方式:____________________联系地址:____________________发包人(乙方):__________________联系方式:____________________联系地址:____________________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公
住房装修合同范本最新版发包方(简称甲方):______________________联系方式:_________________________________身份证:_________________________________承包方(简称乙方):______________________联系方式:_________________________________身份证:________
2024年施工合同范本最新甲方:__________________________________乙方(施工责任方)________________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2
大堂精装修工程施工合同范本发包方(甲方):_________________联系方式:________________承包方(乙方):_________________联系方式:________________本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《中华人民共和国民法典》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议
混凝土工程合同最新范本发包方:____________________________(以下简称甲方)法定代表人:________________________注册地址:__________________________联系方式____________________________承包方:____________________________(以下简称乙方)法定代表人:__________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
地下室补漏施工合同范本发包方:___________________________(以下简称甲方)通讯地址:_________________________联系方式:_________________________承包方:___________________________(以下简称乙方)法定代表人:_______________________经营地址:_________________
建筑装修工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2、工程地点:_________
水电安装工程分包合同范本发包方:_________________________(以下简称甲方)法定代表人:_____________________经营地址:_______________________联系方式:_______________________工程项目负责人:_________________联系方式:_______________________分包方:___________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
建筑工程合同书范本2024版发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第
建设工程施工合同示范文本发包人(全称):__________________联系方式:_____________________承包人(全称):__________________联系方式:_____________________根据《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工
最新装修工程施工合同范本发包方:__________________(以下简称“甲方”)承包方:__________________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_________
农村自建房施工合同范本发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:_____
工程施工委托协议书总包单位:______________(简称甲方)分包单位了:____________(简称乙方)为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的& 39;土建与水电施工配合暂行规定& 39;执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。第一条工程名称:_____________________