发包方(简称甲方):______________________
联系方式:_________________________________
身份证:_________________________________
承包方(简称乙方):______________________
联系方式:_________________________________
身份证:_________________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1、装饰施工地点:___________;
2、装饰施工范围:___________;
3、工程承包方式:___________;
4、工期期限:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,合计______日。
二、工程价款及支付方式
1、工程总价款:人民币______元(大写____________元整)。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
(1)双方签订协议之日,甲方首付______元(大写______元整)材料款给乙方,剩余款项待房屋完工经甲方验收合格后一次性付清。
(2)工程保修期一年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、材料供应
1、甲方提供的材料:详见协议装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、工程质量
以施工图纸及说明书,甲方要求及图案,颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据,经甲方同乙方及相关共同验收标准为准。
五、安全责任
乙方必须严格遵守施工安全、技术操作规程,对所承包的装饰装修工程项目的安全负全部责任,施工过程中发生的一切不安全事故概由乙方负责。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方按协议的约定付款的,按3%的违约金支付给乙方。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的3%向甲方支付违约金。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、纠纷处理方式
本协议执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第_________项解决:
1、申请仲裁机关裁决。
2、向人民法院起诉。
九、协议效力
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
2、本协议自甲乙双方签订之起生效。
3、协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式_______份,甲乙双方各持_______份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方签名:___________乙方签名:____________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
签字地点:___________签字地点:___________
装修合同违约金比例一般为合同标的的百分之二十到三十左右,具体应以双方的约定为准。
根据《民法典》第五百八十五条第一款、第二款的规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
法律依据:
《民法典》第五百八十五条第一款、第二款
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
房屋装修合同的违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。
《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条 【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百八十一条 【替代履行】当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定,根据债务的性质不得强制履行的,对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。
第五百八十二条 【瑕疵履行违约责任】履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第五百八十三条 【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
第五百八十四条 【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
第五百八十五条 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
第五百八十六条 【定金担保】当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。
定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。
第五百八十七条 【定金罚则】债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。
房屋建筑施工协议书范本发包方(甲方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:_____________________________承包方(已方):________________________联系方式:_____________________________联系地址:__________________
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
水利工程合同范本合同编号:_______________发包方(甲方):____________________________承包方(乙方):_____________________________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称:_____________________
公路工程施工协议书范本承包人(甲方):_______________联系方式:____________________联系地址:____________________发包人(乙方):__________________联系方式:____________________联系地址:____________________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公
住房装修合同范本最新版发包方(简称甲方):______________________联系方式:_________________________________身份证:_________________________________承包方(简称乙方):______________________联系方式:_________________________________身份证:________
2024年施工合同范本最新甲方:__________________________________乙方(施工责任方)________________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2
大堂精装修工程施工合同范本发包方(甲方):_________________联系方式:________________承包方(乙方):_________________联系方式:________________本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《中华人民共和国民法典》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议
混凝土工程合同最新范本发包方:____________________________(以下简称甲方)法定代表人:________________________注册地址:__________________________联系方式____________________________承包方:____________________________(以下简称乙方)法定代表人:__________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
地下室补漏施工合同范本发包方:___________________________(以下简称甲方)通讯地址:_________________________联系方式:_________________________承包方:___________________________(以下简称乙方)法定代表人:_______________________经营地址:_________________
建筑装修工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_____________________________2、工程地点:_________
水电安装工程分包合同范本发包方:_________________________(以下简称甲方)法定代表人:_____________________经营地址:_______________________联系方式:_______________________工程项目负责人:_________________联系方式:_______________________分包方:___________
农村自建房施工承包协议书发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:____
建筑工程施工合同范本发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________联系方式:_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的
建筑工程合同书范本2024版发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第
建设工程施工合同示范文本发包人(全称):__________________联系方式:_____________________承包人(全称):__________________联系方式:_____________________根据《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工
最新装修工程施工合同范本发包方:__________________(以下简称“甲方”)承包方:__________________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1、工程名称:_________
农村自建房施工合同范本发包方:________________________(以下简称甲方)身份证号:______________________通讯地址:______________________联系方式:______________________承包方:________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________通讯地址:_____
工程施工委托协议书总包单位:______________(简称甲方)分包单位了:____________(简称乙方)为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的& 39;土建与水电施工配合暂行规定& 39;执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。第一条工程名称:_____________________