工程施工队劳务协议书

　　发包方：_________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：_____________________

　　注册地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　承包方：_________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：_____________________

　　注册地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　施工队负责人：___________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方平等协商的基础上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完成本工程项目，双方签订了本工程合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：________________________

　　2、工程地点：________________________

　　3、资金来源：________________________

　　第二条 承包方式

　　1、承包工程面积约______平米，承包方式为包工不包料。

　　2、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内安全用电、临时用水等。

　　3、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。

　　风险告知：合同约定由发包方提供材料，承包方提供技术设备和劳动力。实务上还存在的一种情况是由承包方提供材料进行包工包料的情形，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　第三条 工程内容

　　1、图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工(包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目)。

　　2、以上分包工程、乙方不计取任何费用。

　　第四条 承包费

　　按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。

　　第四条 工期

　　1、合同工期自________年______月______日至________年______月______日，共计______天。

　　2、乙方必须依照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。

　　第六条 双方义务

　　(一)乙方义务

　　1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常实施。

　　2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元(如须上厕所、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场)。

　　3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更，通知和现行《施工技术验收规范》做好自检、互检、交接检查工作，并按监理规范程序规定报验审签。

　　4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，做到活完场清，按照《______省建设工程安全文明施工管理办法》的要求管理现场，对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者，提出警告并赔付甲方违约金____元/次。

　　5、乙方应按_______有关文明施工规定，做好文明施工工作。

　　6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢，甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。

　　(二)甲方义务：

　　1、技术交底，各种原材料的检验，资料整理，每层楼主体控制线的放样。

　　2、解决周边临界关系，负责与各职能部门协调事宜。

　　3、甲方所进材料的管理。

　　第七条 工程质量

　　1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据，以____________市标准规范为准。

　　2、若因乙方原因造成质量不合格，乙方应无条件返修至合格，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。

　　3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承担。

　　第八条 付款方式

　　1、双方约定以银行转账方式支付工程款，银行账户信息由乙方提供：

　　开户银行：________________________________

　　银行账号：________________________________

　　2、每次工程款支付均必须经甲方项目技术负责人和项目经理签证报总经理认可后支付(工程质量、工期必须满足合同约定的标准)，如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定，甲方有权拒付工程款，并按照国家有关规定，本合同约定追究乙方有关责任。

　　3、自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天(公休日除外)。

　　第九条 安全文明施工

　　1、乙方应按______市〈建筑工程文明施工管理办法〉和建设部〈建筑安全施工检查标准〉等有关规定，必须达到安全文明施工标准。

　　2、乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保施工者安全和第三者安全，承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担，甲方概不负责任。

　　3、乙方施工中脚手架及护栏要按国家规范要求搭设，施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定，甲方有权要求乙方停工，并视违规情节严重程度赔偿甲_______元违约金。

　　第十条 合同解除

　　乙方具有下列情形之一的，甲方可以单方面解除合同：

　　1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的;

　　2、合同约定的期限内没有完工，从甲方催告之日起五天内仍未完工的;

　　3、已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的;

　　4、未经甲方同意将工程转包或分包的。

　　第十一条 合同效力顺序

　　1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处，以签署日期在后的有关文件、协议、电子邮件等书面文字为准。

　　2、本合同约定未尽事宜，参照国家有关法律、法规执行。

　　第十二条 工伤保险

　　1、甲方负责为员工办理工伤保险。

　　2、一切伤亡事故均有保险公司负责处理，超出保险规定不予报销部分，有乙方负责。

　　第十三条 保修

　　1、自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为_____年。

　　2、保修期内由乙方保修并承担一切费用，非人为和机械及外界因素除外。

　　第十四条 违约责任

　　甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。

　　第十五条 其他

　　1、本合同项下未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议以书面形式为准。

　　2、合同履行过程中发生争议的，应协商解决，协商不成的，申请劳动部门仲裁。

　　3、本合同一式____份，甲方____份，乙方___份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　发包方(盖章)：_______________ 承包方(盖章)：__________________

　　法定代理人(签字)：____________ 法定代理人(签字)：____________

　　_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

　　工程劳务合同纠纷怎么处理?

　　工程劳务出现纠纷可以这样处理：

　　1、协商

　　合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。

　　2、调解

　　合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解。

　　3、仲裁

　　合同当事人协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

　　4、诉讼

　　如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。

　　《民事诉讼法》第一百一十九条 起诉条件

　　起诉必须符合下列条件：

　　(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

　　(二)有明确的被告;

　　(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

　　(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

　　第一百二十条 起诉形式

　　起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

　　第一百二十一条 起诉状

　　起诉状应当记明下列事项：

　　(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;

　　(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息;

　　(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;

　　(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。

　　工程劳务合同注意事项有哪些?

　　1、关于以建筑面积发包的工程项目(例如：主体劳务、室内外墙体抹灰、)，要明确外墙保温是否给计取建筑面积。

　　2、室内外抹灰劳务合同签订时，多数为不扣除门窗洞口面积，应明确门窗洞口的大小。例如：住宅楼的阳台窗口、首层出入口的电动玻璃门，面积都比较大。同时，应约定好那些部位不需要抹(如、室内砼柱子、剪力墙、梁等)，因为有时油工做完，这些部位结算争议较大。

　　3、楼梯、护窗栏杆扶手劳务合同签订时，休息平台和疏散平台处存在空旷的部位，以及遇见特殊部位高度与劳务合同要求不否时，都应该明确单价和计算方法。

　　一、工程劳务分包合同的主要内容

　　1、劳务分包人资质情况。

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。

　　3、分包工作期限。

　　4、质量标准。

　　5、合同文件及解释顺序。

　　6、标准规范。

　　7、总(分)包合同。总分包合同应供劳务分包人查阅，但有关承包工程的价格细节除外。劳务分包人要求可得到复印件。

　　8、图纸，工程承包人应按合同约定向劳务分包人提供图纸。

　　9、项目经理。要求工程承包人及劳务分包人都要委派驻工地现场履行合同的项目经理。